在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
如何索賠項目延誤
1、 什么是工期在合同條款中，工期的概念是：原合同規定的竣工工期加上發包人的風險和工期延誤的原因。其中，因發包人風險和原因造成的工程延誤，是指經監理工程師書面批準延長合同竣工期限，根據合同有關規定，非承包人自身原因造成的。第二，什么是工程延誤在工程建設過程中，經常發生一些不可預見的干擾事件，使工程建設不能順利進行，干擾了預定的施工計劃，從而造成工期延誤。非承包人原因造成的工期延誤，承包人有權提出索賠，監理工程師在與發包人、承包人協商后，決定延長竣工期限。工期延長的原因是：
（L）任何形式的附加或附加工程。
（2）合同條款中提及的任何延誤原因，如圖紙延遲交付、工程暫停、現場提供延遲等。
（3）極端惡劣的天氣條件。（4）由雇主造成的任何延誤、干擾或妨礙。
（5）非承包商原因或責任的其他不可預見事件。第三，如何索賠工期延誤會給合同雙方造成一定的損失。發包人不能按計劃實現投資目的，因工程不能及時交付生產，失去盈利機會；承包人將因工期延誤增加管理費用等費用。因承包人的過錯造成工期延誤的，承包人必須設法自費趕上工期，或者支付延誤賠償金，按照規定繼續竣工，或者根據發包人的安排，委托第三方完成延誤的工作并承擔費用；非承包人原因造成工期延長的，承包人可以根據合同規定和具體情況提出工期索賠，因工期延長造成的費用損失索賠。
如果您的情況比較復雜，本網站還提供律師在線咨詢服務。歡迎您進行法律咨詢。你知道嗎
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
交通事故處理程序是什么
2021-02-16房屋轉租合同與租賃合同的關系
2021-02-19如何確定居間合同的切實履行地
2020-11-19向公安機關報案不予立案,可以就此事提起行政訴訟嗎
2020-12-19怎么確定選票是否有效
2021-01-31圖書的著作權歸屬是怎樣確定的
2021-03-22離婚時，夫妻共同財產分割問題
2021-01-01精神暴力包括哪些行為
2020-11-12假離婚被真離婚怎么辦
2020-12-17贍養費標準的法律依據有哪些,在什么情況下可以不付贍養費
2021-02-17二審終審判決生效一審法院執行嗎
2021-02-05夫妻個人財產,配偶和子女有居住權嗎
2021-03-03合同欺詐要怎么賠償
2021-03-19物件損害責任案中哪些免責事由是可以適用的
2020-12-04顧客在超市內摔傷,超市理應賠償嗎
2021-03-16購房過程中可能遇到的六大陷阱是什么
2021-02-21投保后可以享有的服務有哪些
2020-12-23存款保險事關錢包,12件事你必須知道
2021-01-28航班延誤保險賠償問題
2020-12-20我國工程保險有沒有法律保障
2021-01-02