一、定作人技術(shù)要求不合格怎么辦
承攬工作的性質(zhì)就是承攬人按照定作人的要求進行工作,定作人一般通過提供圖紙或者技術(shù)要求的方式對承攬人的工作提出要求。承攬人應當嚴格按照定作人的要求進行工作,如果承攬人在工作之前或者工作之中發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理,即按此圖紙或者技術(shù)要求難以產(chǎn)生符合合同約定的工作成果,在此情況下,承攬人應當及時將該情況通知定作人。承攬人未及時通知定作人的,怠于通知期間的誤工損失由承攬人自己承擔,造成工期拖延的,給定作人造成損失的,承攬人應當賠償損失。
如果承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術(shù)要求不合理而未通知定作人,仍然按照原圖紙或者技術(shù)要求進行工作致使工作成果不符合合同約定的,由承攬人承擔違約責任,定作人有權(quán)要求承攬人修理、更換、減少價款或者解除合同。造成定作人損失的,承攬人應當賠償損失。
定作人在接到承攬人關(guān)于圖紙或者技術(shù)要求不合理的通知后,應當立即采取措施,修改圖紙和技術(shù)要求。修改完成后,定作人應當及時答復承攬人,并提出修改意見。在承攬人發(fā)出通知至收到定作人答復期間,承攬人可以停止工作,工期順延,定作人還應當賠償承攬人在此期間的誤工以及其他損失。
定作人在接到通知后,未能及時答復承攬人并提出修改意見的,承攬人有權(quán)要求定作人賠償其誤工等損失并可以解除合同。
二、定作人提供原材料不合格怎么辦
承攬合同中,根據(jù)承攬工作性質(zhì)或者交易習慣,雙方當事人可以約定由定作人提供材料,并且應當約定提供材料的時間、數(shù)量和質(zhì)量。定作人應當在合同約定的時間向承攬人提供符合約定數(shù)量和質(zhì)量的材料。該材料主要指承攬工作所必須的原材料,如制作家具的木材,制作衣服的面料等。
當定作人按約定提供原材料后,承攬人應當立即檢驗原材料。檢驗的內(nèi)容主要包括原材料的數(shù)量是否符合合同約定,原材料的質(zhì)量是否達到合同約定的質(zhì)量要求。如果經(jīng)承攬人檢驗,定作人提供的原材料符合約定,承攬人應當確認并通告定作人。如果經(jīng)檢驗,定作人提供的原材料不足的,承攬人應當通知定作人補齊;定作人提供的原材料質(zhì)量不符合約定的,承攬人應當及時通知定作人更換以達到合同要求。因承攬人原因,未及時通知定作人原材料不符合約定的,影響完成工作時間的,承攬人應當承擔違約責任。承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的原材料不符合約定而未通知定作人的,視為原材料符合約定,因該原材料數(shù)量、質(zhì)量原因造成承攬工作不符合約定的,由承攬人承擔違約責任,定作人有權(quán)要求承攬人修理、更換、減少報酬或者解除合同,造成定作人損失的,承攬人應當賠償損失。
綜合上述,小編整理有關(guān)定作人技術(shù)要求不合格的相關(guān)內(nèi)容。由此可見,定作人在接到原材料不符合約定的通知后,應當及時采取措施,補齊或者更換原材料使其達到合同約定的要求。固定作人遲延補齊、更換的,工期順延;定作人未采取措施補齊、更換的,承攬人有權(quán)解除合同。更多問題,律霸網(wǎng)提供專業(yè)法律咨詢服務。
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
簡介:
魏憲合律師,男,漢族,山東人。在校期間以優(yōu)異成績通過國家司法考試,大學畢業(yè)后一直供職于陜西澤誠律師事務所。現(xiàn)任澤誠律所合伙人、專職律師。魏律師執(zhí)業(yè)以來經(jīng)辦的案件主要是公司企業(yè)的經(jīng)濟糾紛、建筑工程糾紛、刑事辯護、交通事故損害賠償?shù)劝讣N郝蓭熞钥蛻衾孀畲蠡鳛閳?zhí)業(yè)理念,法律服務過程中認真、謹慎、及時、精準,得到了客戶的高度認可,現(xiàn)擔任雅居樂物業(yè)管理服務有限公司西安分公司、陜西鑫華夏建設有限公司、西安順誠建筑勞務有限公司、西安高創(chuàng)測控設備有限責任公司、西安市長安區(qū)黃良街辦、西安中強駕校及西安市長安區(qū)東湖村、西湖村、北湖村等村委會常年法律顧問。采取合法手段為當事人爭取最大權(quán)益是本律師的辦案宗旨。魏律師做人誠實有信、做事認真踏實,思維敏捷,思路開闊,應變能力強,具有豐富的辦案經(jīng)驗和高超的辦案技巧,深得社會和當事人的認可和好評。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
國慶節(jié)加班工資如何計算
2021-01-18在不起訴的情況下可以申請財產(chǎn)保全嗎
2021-01-26如何分期繳付注冊資本
2021-01-27車禍事故賠償協(xié)議
2021-02-14合伙合同書范本
2021-01-25非直系親屬之間可以贈予嗎
2021-02-21民事裁定管轄的規(guī)定
2020-11-09不能忽視的購房小常識有哪些
2021-01-11撫養(yǎng)權(quán)變更有期限嗎
2021-02-23限制出境怎樣解除
2021-01-08辭退也要簽字嗎
2021-03-15小產(chǎn)權(quán)房子能做抵押貸款嗎
2021-03-08沒有房產(chǎn)證只有購房合同可以保全嗎
2021-03-18居民商業(yè)產(chǎn)權(quán)是否征收房產(chǎn)稅
2021-01-10使用權(quán)房可以轉(zhuǎn)讓嗎
2020-12-08勞動爭議管轄權(quán)是什么意思
2020-12-29勞動爭議案件辦案指南
2020-11-16壽險理賠流程
2020-11-18交強險如何支付賠款
2021-02-10意外險的責任期限和保險期限有區(qū)別嗎
2021-03-12