在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
建設工程合同工期可以合法順延嗎
1、工程量增加
施工過程中，發包人時常要求承包人增加工程量，因而必然導致工期的增加。這種情形下，工期自然順延。
2、發包人變更設計
若在施工過程中，發包人變更設計，則因發包人變更設計而導致承包人無法施工的期間應當從工期中扣除，即順延相應的工期。
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料
若發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料，導致承包人無法施工的，則從發包人提供這些施工必須資料之日起算工期。其他如因發包人缺乏建設規劃許可證、施工許可證或其他原因導致有關政府部門要求停工的，則停工期間應當從工期中予以扣除。
4、發包人未按約支付工程款
一般來說，當事人在施工合同中均約定發包人按工程進度支付工程進度款。若發包人未按期支付工程進度款，承包人有權停工，因此引起的工期延誤責任由發包人承擔。
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當
實踐中，通常存在發包人將部分工程如鋼結構工程、消防工程、水電工程、空調工程等直接分包給他人施工，或者要求承包人分包給指定的單位施工的情形。然而在施工過程中，承包人與分包人之間可能因施工銜接不當導致工期延誤，在此情形下，發包人應當承擔相應的工期延誤責任。
6、工程質量鑒定
根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條：建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。對工程質量的鑒定可否作為順延工期的理由，主要以工程質量是否合格作為判斷標準。如果工程質量經鑒定是合格的，則應將鑒定期間作為順延工期期間;反之如果工程質量經鑒定不合格，則工期不應當順延，承包人逾期竣工的，應當承擔相應的違約責任。
7、不可抗力或其他因素
承包人在施工過程中如發生不可抗力因素，或者其他不可歸責于承包人的意外事件導致工期延誤的，承包人有權主張工期順延。比如發生地震、暴雨期間無法施工，工期順延。
關于工期順延的情形，律霸小編就為大家整理到這里，希望能對您有所幫助。根據上文的講解，我們知道工期順延的情形主要是七種，包括工程質量鑒定、不可抗力以及發包人未按約支付工程款等等。要是你在這方面還有疑問的話，可以直接來電咨詢我們律霸網的在線律師。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
抵觸申請對專利新穎性的影響是什么,有哪些構成要件
2020-12-28傷殘鑒定必備手續是什么
2021-01-28交通死亡事故賠償標準是多少,怎么賠償
2020-12-112020年新三板上市條件與標準是什么
2020-11-19中止探望權的管轄是怎樣的
2021-03-25什么是轉繼承
2020-12-06冒領退役軍人傷殘撫恤金如何處罰
2020-12-28企業未成立工會怎么解除合同
2021-02-10學生在學校門口打架學校有責任嗎
2021-03-09公司部門解散可以辭退員工嗎
2021-02-19車禍受傷的雙份賠償是怎樣的
2021-02-22海洋貨物運輸保險案例：貨運保險糾紛案
2021-03-10車上責任險案例
2020-11-21保單受益人變更有講究
2021-03-17外資保險公司可以與關聯企業進行交易嗎
2021-03-17死亡險被保險人不認可保險金額,合同有效嗎
2020-12-18車輛未按時年檢保險公司一定不用賠償嗎
2021-03-11發生車禍理賠多久時間有效
2021-01-19法律對保險事故的鑒定是怎樣規定的
2021-02-28保險合同簽訂后可以撤銷嗎
2021-03-25