1。在施工過(guò)程中,業(yè)主往往要求承包商增加工程量,這必然導(dǎo)致工期的增加。在這種情況下,工期自然順延。
2。發(fā)包人在施工過(guò)程中變更設(shè)計(jì)的,因發(fā)包人變更設(shè)計(jì)致使承包人不能施工的期間,從工期中扣除,即相應(yīng)的工期順延。
3。發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計(jì)圖紙和其他必要的施工資料的。
發(fā)包人未在合同約定的期限內(nèi)提供設(shè)計(jì)圖紙和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自發(fā)包人提供必要的施工材料之日起計(jì)算。因建設(shè)單位缺乏建設(shè)規(guī)劃許可證、施工許可證等原因,政府有關(guān)部門(mén)要求停工的,停工期從工期中扣除。一般來(lái)說(shuō),雙方在施工合同中約定,發(fā)包人應(yīng)按工程進(jìn)度支付進(jìn)度款。發(fā)包人未按時(shí)支付進(jìn)度款的,承包人有權(quán)停工,工期延誤由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
5。施工過(guò)程中發(fā)包人指定的分包人與承包人的不當(dāng)聯(lián)系
在實(shí)踐中,通常會(huì)出現(xiàn)發(fā)包人直接將鋼結(jié)構(gòu)工程、消防工程、水電工程、空調(diào)工程等工程分包給他人,或要求發(fā)包人按合同約定分包的情況承包人將工程分包給指定的施工單位。但在施工過(guò)程中,承包人與分包人的施工銜接不當(dāng),可能導(dǎo)致工期延誤。在這種情況下,發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工期延誤責(zé)任。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十五條的規(guī)定,當(dāng)事人在建設(shè)工程竣工前對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,延長(zhǎng)工期。工程質(zhì)量鑒定能否作為工期順延的理由,主要取決于工程質(zhì)量是否合格。工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,以鑒定期為順延期;否則,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定不合格的,工期不予順延,承包人未完成工程的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。發(fā)生不可抗力或其他非承包人原因的事故時(shí),承包人有權(quán)順延工期。如地震、暴雨時(shí)不能施工,工期順延。我在這里給你介紹一下。如果工期延誤是由于上述七種原因造成的,可以概括為由于發(fā)包人原因和不可抗力等因素造成工期延誤,屬于法律情形,因此無(wú)需擔(dān)心違約責(zé)任。如果您對(duì)工期有任何爭(zhēng)議,歡迎使用我們的在線法律咨詢平臺(tái),我們將竭誠(chéng)為您提供法律服務(wù)。你知道嗎
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
三級(jí)醫(yī)療事故的判定標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的
2021-01-26土地劃撥的條件是什么
2021-02-03無(wú)期徒刑和終身監(jiān)禁的區(qū)別在哪里
2021-01-13地役權(quán)與相鄰權(quán)有什么區(qū)別
2021-01-27沒(méi)結(jié)婚不退彩禮要承擔(dān)責(zé)任嗎
2020-11-19刑事訴訟起訴書(shū)怎么寫(xiě)
2020-12-09公司章程能否對(duì)股東會(huì)的召開(kāi)方式進(jìn)行規(guī)定
2021-01-20商標(biāo)所有權(quán)與使用權(quán)能分離嗎
2020-12-05商標(biāo)權(quán)需要攤銷(xiāo)嗎
2021-01-16擔(dān)保公司和反擔(dān)保人指什么
2021-03-06限制妻子婚姻自由的協(xié)議無(wú)效
2021-02-20借款糾紛可否執(zhí)行股權(quán)
2021-03-17口頭協(xié)議沒(méi)證據(jù)怎么辦
2021-02-21不可抗力給退款合同有效嗎
2021-02-27為什么要簽第三方勞務(wù)合同
2021-02-18勞動(dòng)調(diào)解有時(shí)間規(guī)定嗎
2021-03-10意外險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任有哪些
2021-02-06人身保險(xiǎn)的受益人是由誰(shuí)指定的
2021-01-27哪些原則適用于人身保險(xiǎn)合同
2020-11-11交通事故保險(xiǎn)公司賠償標(biāo)準(zhǔn)是什么
2021-01-14