在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
建筑工程工期索賠必要條件有哪些
一、建筑工程工期索賠必要條件有哪些?
1、與合同對照,事件造成了承包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失.
2、造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任.
3、承包人按合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告.
二、工期索賠的事項有哪些?
1、發包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失.
2、因工程變更(含設計變更,發包人提出的工程變更,監理工程師提出的工程變更,以及承包人提出并經監理工程師批準的變更)造成時間和費用的損失.
3、發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加.
4、發包人延期支付期限造成承包人的損失.
5、非承包人的原因導致工程的暫時停工.
6、物價上漲,法規變化及其他.
三、工期索賠糾紛的起訴流程是什么?
1、原告起訴。
2、法院受理后將起訴書副本送達被告。
3、被告在十五日內提交答辯狀,法院在五日內將答辯狀副本送達原告如果被告不提交答辯狀,不影響審理。
4、決定開庭審理的案件,法院在三日前通知當事人并公告。
5、法庭調查階段包括:當事人陳述;告知證人的權利義務，證人作證，宣讀未到庭的證人證言;出示書證、物證和視聽資料;宣讀鑒定結論;宣讀勘驗筆錄。
6、法庭辯論包括:原告及其訴訟代理人發言;被告及其訴訟代理人答辯;第三人及其訴訟代理人發言或者答辯;互相辯論。 法庭辯論終結，由審判長按照原告、被告、第三人的先后順序征詢各方最后意見。
7、法庭辯論終結，應當依法作出判決。判決前能夠調解的，還可以進行調解，調解不成的，應當及時判決。
8、判決宣告。
建筑工程項目的工期受到很多因素的影響，比如發包方沒有按約定及時支付一部分工程預付款的，不能及時提供相關的建筑建材的，都有可能導致工期延誤，如果是不可抗力因素導致工期延誤的，雙方都不承擔任何責任。
工期順延的情形包括哪些
工程合同的工期怎么計算
工期延誤索賠計算方法是什么？
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
自訴案件起訴應當符合哪些條件
2020-12-29企業變更后員工合同怎么辦
2020-11-18人身損害鑒定標準
2021-02-05外國人出入境證件簽證收費項目標準是什么
2021-02-17公司法和企業法有什么區別
2021-02-06借條中既約定了逾期利息又約定了違約金該如何計算
2021-01-04非機動車與機動車相撞怎樣劃分責任
2020-12-07探望權義務主體的協助義務是什么
2021-01-05同居關系財產分割等糾紛可起訴
2020-11-14合同形式的概念
2021-01-13合同無效錢要退還嗎
2021-03-17單位違約怎么解除合同
2021-03-19村集資房可以過戶嗎
2020-12-07實習期沒有工資需要簽合同嗎
2021-02-13壽險合同成立后可以做變更嗎
2020-11-21三責險不承擔賠償責任的情形有哪些
2020-12-26建筑工程保險的特點有哪些
2021-03-20父母可以給成年子女購買死亡險嗎
2021-01-10家用車擅改運營,保險公司是否能拒賠
2020-12-21保險合同的解除方式有哪些嗎
2021-03-04